Надежда
Ледовская
Ледовская
Юридическое сопровождение бизнеса
и сложные юридические задачи
и сложные юридические задачи
СПОР ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА
Взыскали 7,22 млн ₽ неустойки за нарушение сроков проектных работ
Исполнитель нарушил согласованные договором сроки выполнения проектных работ и не подтвердил передачу результата в предусмотренном договором объёме.
Я представляла интересы заказчика в Арбитражном суде города Москвы.
Суд признал расчёт неустойки обоснованным и взыскал с подрядчика 7 216 560 ₽, а также судебные расходы.
Результат
Суд
Категория
Сумма спора
Иск удовлетворен.
Арбитражный суд г. Москвы
Договор подряда
7,22 млн ₽
Дело № А40-186497/18-7-1414
04
02
03
01
В чём была сложность
Результат
Правовая позиция
Ситуация
Арбитражный суд города Москвы признал требования в части уже начисленной неустойки обоснованными.
С ответчика взыскано:
7 216 560 ₽ договорной неустойки, а также 59 083 ₽ судебных расходов по уплате государственной пошлины.
В части требования о дальнейшем начислении неустойки до даты фактического исполнения суд отказал, посчитав такое требование несоразмерным и противоречащим принципу добросовестности.
Таким образом, основной заявленный размер уже начисленной договорной неустойки был взыскан в полном объёме.
Ответчик возражал против взыскания и утверждал, что работы были выполнены в полном объёме.
Поэтому спор требовал не просто сослаться на календарные сроки договора, а показать, что заявленный исполнителем результат нельзя считать надлежащим исполнением обязательства.
Необходимо было сопоставить:
— условия договора;
— календарный план-график;
— техническое задание;
— порядок передачи проектной документации;
— акты сдачи-приёмки;
— фактически переданный результат работ.
Особое значение имело то, что договор устанавливал специальный порядок передачи документации: определённое количество экземпляров на бумажных и электронных носителях, а также необходимость согласования результата с заказчиком.
Я представляла интересы заказчика и поддерживала требование о взыскании договорной неустойки.
Позиция строилась на нескольких ключевых обстоятельствах.
Сроки выполнения работ были прямо установлены договором
Факт нарушения этих сроков подтверждался материалами дела.
Ответчик ссылался на акт выполнения работ. Однако договор и техническое задание предусматривали специальный порядок передачи проектной документации:
— четыре экземпляра на бумажном носителе;
— три экземпляра на электронных носителях.
Доказательств передачи результата в установленном договором объёме Ответчик не представил.
Расчёт неустойки соответствовал договору
Договор предусматривал ответственность исполнителя:
0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.
Расчёт неустойки в размере 7 216 560 ₽ был проверен судом и признан правильным.
Ответчик не заявил ходатайство о снижении этой суммы на основании статьи 333 ГК РФ.
Между сторонами был заключён договор на выполнение проектных работ по объекту: «Перевалочный комплекс ОАО „Тольяттиазот“».
Исполнитель должен был разработать основные технические решения, включая:
— технологические решения;
— схему генерального плана;
— решения по строительным конструкциям и инженерно-техническому обеспечению;
— противопожарные мероприятия;
— решения по промышленной безопасности;
— решения по организации строительства;
— оценку сметной стоимости.
Работы были разбиты на несколько этапов с конкретными сроками выполнения.
Позднее в договоре произошла замена стороны, и новый исполнитель принял на себя все права и обязанности первоначального подрядчика.
Однако согласованные этапы работ были выполнены не полностью и с нарушением сроков.
Заказчик обратился в суд с требованием взыскать договорную неустойку.
Первоначально было заявлено:
7 216 560 ₽ — неустойка за уже допущенную просрочку; а также неустойка, начисляемая далее до даты фактического исполнения обязательств.
7,11 млн ₽
ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
неустойки взыскано с исполнителя
Юридическая задача
Есть вопрос по бизнесу?
Ответьте на несколько коротких вопросов.
Это поможет заранее понять суть ситуации
и сделать первый разговор предметным.
Обсудить задачу →
Займёт около минуты
